O Réu Município de A……….. e as Autoras, sociedades J……….S………, Lda, e S…….. – Sociedade ……………………, Ldª, vêm, em recursos distintos, recorrer da sentença proferida no TAF de Leiria [reformada por despacho de 09.05.2014] que, no âmbito da presente ação administrativa comum que foi intentada pelas referidas sociedades, [consórcio «J………S…………, Lda. / S……… — Sociedade ……………., Lda] contra o Município de A…………, julgou a acção parcialmente procedente e, em consequência, condenou o Réu a pagar às autoras as quantias de: “a. € 61.486,49, a título de trabalhos contratuais inicialmente previstos e 1.º e 2.° contratos adicionais faturados pelas autoras e não pagos pelo réu; b. € 175.435,50, a título de trabalhos realizados, erros e omissões e trabalhos adicionais; c. € 91 095,34, a título de revisão de preços” bem com a “reduzir a multa contratual aplicada às autoras a 111 dias, referentes ao período compreendido entre 09.08.2002 e 28.11.2002” e a “liquidar o montante devido pelas autoras com referência à multa contratual.”.

No recurso apresentado pelo Município de A…….., foram formuladas as seguintes conclusões (numeradas por iniciativa nossa):

“1-Existiam documentos contabilísticos (faturas e recibos) juntos aos autos que comprovam o pagamento pelo ora recorrente às autoras da quantia de 3.000.000$00 e corresponde ao valor adequado para implantar a solução B proposta executar pelas autoras.

2- Foi dado como provado que o referido nas alíneas OO), PP), RR), SS), TT) e UU) resultou da solução apresentada pelas autoras para a execução da obra.

3- Para implementar a solução B, proposta pelas autoras e cuja execução lhes cabia, no local, foi necessário
- O fornecimento e montagem de peça especial em aço 0400 para assegurar a ligação entre a conduta de ferro fundindo da Estação Elevatória Intermédia e a conduta de saída do coletor comum, em virtude da diferente implantação daquela conduta relativamente à implantação definida no projeto;
- Proceder às alterações dos comprimentos, curvas e apoios das peças metálicas para as tornar compatíveis com o dimensionamento da plataforma de manobra;
- A alteração do vão da parte rolante de 5,2m para 7,82m bem como a alteração do caminho de rolamento de 5,0m para 12,0m para conferir maior operacionalidade ao pórtico e ao manuseamento do equipamento;
- O reforço do passadiço surgiu da verificação da falta de flutuabilidade deste em consequências das autoras terem apenas colocado dois flutuadores por módulo. No próprio desenho apresentado pelas mesmas como solução B previam-se três flutuadores por módulo. Ao verificarem a falta de flutuabilidade dos mesmos as autoras tiveram de proceder à sua correção e reforço por forma a impedirem a água de passar sobre o estrado (existindo ou não a influência da ondulação - mareta). Houve pois uma falha no fornecimento que teve necessariamente de ser colmatada pelas autoras e cujo pagamento não pode ser imputado aos réu,

4- Não obstante o ora recorrente foi condenado a pagar o montante de 4.120,00€, 4500,00c, 1975,25€ e 28.680,88€ trabalhos que resultavam da implementação da solução B cujo valor de acréscimo havia sido acordado pelas partes em 3.000.000$00 e que se encontra pago.

5- Existe uma falta clara de fundamentação referente à condenação no montante de 2.244,59€ referente ao levantamento batimétrico - alínea ZZ) dos factos provados, sendo que não se apurou quem o solicitou e foi provado que foram as autoras que o mandaram fazer para validar a solução por elas proposta. Não existe fundamentação nem base legal invocada na sentença que permita imputar tal pagamento ao ora recorrente.

6- O ora recorrente aceitou dever a quantia de 61.486,49€ referente a trabalhos contratuais inicialmente previstos e primeiro e segundo contratos adicionais. Juntou aos autos as faturas correspondentes a este montante. O Tribunal não verificou o que é que compunha tal verba e condenou o ora recorrente a pagar o valor de 35.038,43€, valor correspondente a trabalhos do primeiro contrato adicional que estão pagos e do qual só está em dívida 5.043,90€, montante que está incluído no montante que se aceitou dever.

7- O Tribunal condenou o ora recorrente a pagar o valor de 4.364,48€, montante que se aceita dever pelo segundo contrato adicional, relativo a construção civil mas que está incluído no montante total de 61.486,49€ que se aceitou dever.

8- O ora recorrente foi condenado a pagar a quantia de 94.511,87€ que corresponde à totalidade do valor do primeiro contrato adicional, do qual estão apenas por pagar 5.043,90€.

9- Pelo que o Tribunal por erro grosseiro na apreciação dos documentos que possuía condenou o ora recorrente a pagar em duplicado 35.038,43€ (trabalhos do primeiro contrato adicional) e 94.511,87€ (a totalidade do montante do primeiro contrato adicional).

10- Na douta sentença ora recorrida, o ora recorrente foi condenado a pagar a quantia de 91.095,34€ a título de revisão de preços. Nas fls. 15 e 16 da sentença diz-se que se obteve esse valor compreendendo determinadas componentes (alíneas a) a d)). Também nos factos provados sobre CCC) se refere que a revisão de preços ascende à quantia de 91.095,34€ compreendendo determinadas componentes. Ora, a mera soma aritmética dessas componentes dá 157.082,80€. Aqui a sentença é absolutamente ininteligível porque não se compreende o que é que afinal foi contabilizado para se ter chegado à quantia de 91.095,34€. Pelo que padece do vício de nulidade previsto no atual artigo 615° n.° 1 alínea c) do CPC aplicável à presente ação por força de disposição do CPTA.

11-Ainda que estivéssemos a falar do valor de 91.095,34€, a douta sentença teria violado o disposto nos artigos 3º, 6º n.°2 e 14° do Decreto-Lei 348-A/86 de 16 de Outubro uma vez que partindo do único cronograma financeiro aprovado para a obra, das fórmulas previstas na lei e no caderno de encargos para a revisão de preços e dos índices ponderado publicados por Mês relativos ao ano 2000 e referentes ao distrito de Santarém relativos ao custo de mão-de-obra e ao custo de materiais nunca poderia levar à obtenção do valor de 91.095,34€, o qual está infundamentado, pois estamos a falar de uma mera operação aritmética.

12- Assim, a douta sentença revogada padece de vários vícios nomeadamente, erro na apreciação da prova documental junta aos autos, falta de fundamentação, nulidade, nos termos no artigo 615° n.°1 alínea c) do CPC aplicável à presente ação por força de disposição do CPTA e violação do disposto nos artigos 3º, 6º n.°2 e 14° do Decreto-Lei 348-A/86 de 16 de Outubro.

12- Pelo que deve ser substituída por outra onde o ora recorrente resulte absolvido do pagamento a que foi condenado no ponto n.° 2 alínea b) e resulte condenado no valor de 67.536/46€ a título de revisão de preços em relação ao ponto n.° 2 alínea c),

Assim se fazendo a habitual justiça!”.

“1ª- A douta sentença recorrida padece de vício de nulidade previsto no artigo 668° n.°1 d) do C.P.C., actual 615.°, n.°1, d) do novo CPC, aplicável por força do disposto do artigo 42.° e ss do CPTA.

2ª - Pois que deixou de pronunciar-se sobre questão que devia apreciar.

3ª- Uma vez que não apreciou nem decidiu quanto aos juros peticionados pela Autora.

4ª - Devendo ser revogada e substituída por douto acórdão que condene o Réu não só no pagamento das não quantias constantes dos pontos 2 e 3 do dispositivo da douta sentença recorrida, como também dos juros legais de mora calculados à taxa legal desde a data da citação da Ré e até efectivo e integral pagamento, com as demais consequências legais,

Nestes termos e sempre com o V. mui douto suprimento de V. EXAS. deve ser dado provimento ao presente recurso e ser revogada a douta sentença recorrida por enfermar de nulidade nos termos do artigo 668 n.°1 d) do C.P.C. actual 615.°, n.°1, d) do novo CPC, aplicável por força do disposto do artigo 42.° e ss do CPTA pois que não se pronunciou sobre os juros peticionados pelas Autoras e ser proferido douto Acórdão que julgue a acção parcialmente procedente por provada pelo que, e condenada Ré no das quantia constante dos pontos 2 e 3 do dispositivo da douta sentença recorrida, e ainda dos juros legais de mora calculados à taxa legal desde a data da citação da Ré e até efectivo e integral pagamento, com as demais consequências legais.

Sendo que desta feita se fará a costumada JUSTIÇA”

- suprido a nulidade da sentença por omissão de pronúncia que as AA, ora Recorrentes, suscitaram no recurso com fundamento na falta de decisão do pedido de condenação do Réu a pagar juros moratórios, tendo o Mmº Juiz proferido decisão em que reconhece a existência de tal nulidade e condena o Réu a pagar tais juros “vencidos e vincendos à taxa legal”;

- decidido que a discordância do Recorrente quanto à parte da sentença que o condenou a pagar a quantia de 2.244,59€, devida pelo levantamento batimétrico que foi realizado, constitui a alegação de um erro de julgamento e não a invocação de uma nulidade da sentença por falta de fundamentação;

- reformado a sentença recorrida na parte relativa à matéria de facto que fundamenta a decisão de condenação do Réu ao pagamento da quantia de 91 095,34€, a título de revisão de preços, tendo corrigido a redacção da alínea CCC) matéria de facto e aditado a alínea DDD), o que fez com a seguinte fundamentação:

“Importa agora determo-nos ante a alegada ininteligibilidade da sentença no tocante à condenação do réu no pagamento da quantia de € 91.095,34, a título de revisão de preços. Preliminarmente, faz-se notar que a decisão relativa à matéria de facto nos presentes autos já tinha sido efetuada por anterior titular do processo, que inclusive havia indeferido reclamação deduzida pelo réu — cf. fls. 1.262 ss. e 1.299 ss. dos autos em paginação eletrónica. Os despachos então proferidos, decidindo toda a matéria relativa à prova (cuja produção tomou lugar integralmente na vigência ainda do anterior Código de Processo Civil) e tendo transitado em julgado, não poderiam ser por este tribunal derrogados ou reformados quando da prolação de sentença, atento o disposto no artigo 654.º, n.º 1, do Código de Processo Civil de 1961, na redação então vigente. Assim, sem prejuízo dos poderes da 2.ª instância a este ponto atinentes, para este tribunal, a matéria de facto estava definitivamente julgada in illo tempore quando da prolação da sentença.

Neste conspecto, o recurso do réu, nas alegações efetuadas à condenação no pagamento da quantia de € 91.095,34 a título de revisão de preços, tem de ser compaginado com o que o tribunal decidira com referência a esta matéria, e que consta da resposta dada aos pontos 52 a 55 e 57 a 62 da base instrutória (cf. fls. 1.262 ss. dos autos em paginação eletrónica). Relembra-se que aí se deixou consignado, para os efeitos que interessam à economia do presente despacho, o seguinte:

Quesitos 53.º, 54.º, 57.º, 58.º, 59.º, 60.º, 61.º e 62.º - Provado apenas que as revisões a que estes quesitos se referem ascendem aos montantes indicados em cada um deles – o que, tudo, perfaz o montante de € 91.095,34 mencionado no quesito 52.º, que, assim, se considera provado. O termo “deve”, além de conclusivo, é um conceito jurídico e, como tal, insuscetível de resposta (art.º 646.º do CPC).

Para o sentido da resposta foram determinantes os doc. 36.º e 37.º, juntos com a petição inicial e os depoimentos das testemunhas das Autoras J ……………, J.............. ………………., e A……………., que confirmaram o conteúdo daqueles documentos.

Quesito 53.º - Provado apenas que o montante de € 67.536,46 foi calculado tendo em conta o cronograma financeiro aprovado (depoimento da testemunha do Réu M……………..), já que as Autoras não terão apresentado qualquer cronograma correspondente às vicissitudes da empreitada em causa, nomeadamente às decorrentes ou relacionadas com a execução da solução B, proposta pelas Autoras (testemunha do Réu J.............. ………………..).

Refira-se ainda que a decisão relativa a estes pontos não foi objeto de oportuna impugnação pelo réu em sede de reclamação (cf. fls. 1.285 dos autos em paginação eletrónica), pelo que se tem de julgar que o réu se conformou com a resposta dada ao quesito 52.º, no sentido de julgar que a revisão de preços ascendia ao montante de € 91.095,34.

Tendo esta resposta em vista, recuperemos aqui o teor dos quesitos 52.º e 53.º, que era o seguinte, respetivamente: «A revisão de preços ascende à quantia de € 91.095,34?» (52.º) e «Ou de € 67.536,46 tendo em conta o cronograma financeiro aprovado?» (53.º). Atenta a forma como vêm formulados os quesitos, é apodítico que a resposta afirmativa ao primeiro seria exclusiva e excludente, afastando uma resposta igualmente afirmativa ao segundo. Daí que o tribunal tenha julgado provada a matéria de facto vertida na questão 52 da base instrutória, através do cômputo dos valores aludidos nos quesitos 54.º, 55.º e 57.º a 62.º.

Significa isto que a alusão ao quesito 53.º na resposta ao quesito 52.º é contraditória, posto que, reitera-se, a resposta afirmativa a este era exclusiva e excludente de uma resposta em sentido idêntico àquele. Por isso mesmo o tribunal julgou, na resposta ao quesito 53.º, que apenas se havia provado a redação de um cronograma pelo réu no montante aí aludido, mas não tenha extraído as consequências probatórias daí alegadas pelo réu no tocante ao montante devido em sede de revisão de preços.

Assim, a referência duplicada ao quesito 53.º (na resposta ao quesito 52.º e na resposta ao próprio quesito 53.º) consubstanciou mero lapsus calamendi. Em bom rigor, sendo julgado provado o quesito 52 como sendo o resultante do cômputo dos valores constantes de quesitos subsequentes, julga-se que o que se pretendeu deixar consignado na resposta ao quesito 52.º se reportava aos montantes aludidos nos quesitos 54.º, 55.º e 57.º a 62.º (pois só o cômputo desses montantes ascende à aludida quantia de € 91.095,34).

Dito isto, importa agora esclarecer que a redação da alínea CCC) do probatório consignado na sentença, reproduzindo embora a resposta à matéria de facto efetuada a montante pelo tribunal, padece de duas imprecisões, precisamente resultantes do facto de a resposta do tribunal ter aludido em dois momentos distintos ao quesito 53.º e nunca aludir ao quesito 55.º. De facto, julgando o tribunal provado que a revisão de preços ascendia à quantia de € 91.095,34, por referência ao cômputo dos valores elencados nos quesitos subsequentes, devia, na matéria levada ao probatório na sentença recorrida, ter-se i) suprimido a referência ao montante de € 67.536,46, ii) consignado na aludida alínea do probatório o montante de € 1.549,00, a título de revisões de preços pelo primeiro contrato adicional outorgado com a autora S.............. (constante do quesito 55.º), e iii) consagrar a resposta dada ao quesito 53.º em diferente alínea do probatório. Tudo nos seguintes termos:

CCC) A revisão de preços ascende à quantia de € 91.095,34, compreendendo as seguintes componentes:

a. € 26.077,00, a título de revisões de preços pelo contrato base outorgado com a autora S.............., no tocante ao equipamento eletromecânico;

b. € 1.549,00, a título de revisões de preços pelo primeiro contrato adicional outorgado com a autora S..............;

c. € 5.275,01, a título de revisões de preços pelo contrato base outorgado com a autora J.............. S.............., no tocante aos trabalhos de construção civil;

d. a título de revisões de preços nos contratos outorgados com a autora J.............. S..............:

i. no tocante ao equipamento eletromecânico:

I. € 26.077,00, pelo contrato base;

II. € 1.549,00, pelo 1.º contrato adicional 68/2001, de 04.10.2001;

III. € 14.151,52, a título de revisão n.º 4;

IV. € 181,56, a título de revisão n.º 5;

ii. no tocante a instalações elétricas:

I. € 14.849,46, a título de revisões de preços pelo contrato base;

II. € 1.385,79, pelo 1.º contrato adicional 68/2001, de 04.10.2001.

DDD) O réu apurou o montante de € 67.536,46 tendo em conta o cronograma financeiro aprovado.

(…)”.

As AA pronunciaram-se através de requerimento entrado no Tribunal a 05/09/2014, em que pugnam pela rejeição do requerido, por o terem por extemporâneo e, para além disso e a título subsidiário, pediram a declaração da sua improcedência, alegando que:

a) na P.I. pediram a condenação do R. no pagamento de juros moratórios a contar desde a data da citação;

b) não existe omissão, nem é devido o pagamento de juros sobre o montante da multa, por não terem sido peticionados - fls. 1885 do processo físico.

A 19/09/2014 foi proferido despacho pelo Mmº Juiz do Tribunal a quo que decidiu que a sentença não incorre nas omissões que o Município de A.............. arguiu no requerimento de 04/09/2014, referindo, para tanto, que:

“(…) tendo a sentença proferida, com os esclarecimentos e aclarações constantes do N/ despacho de 08.05.2014, condenado o réu a pagar às autoras juros moratórios vencidos e vincendos até efetivo e integral cumprimento, à taxa legal, e tendo as demandantes peticionado a condenação do pagamento de juros contados desde a data de citação (cf. alínea c) do petitório constante da parte final da petição inicial), torna-se mister concluir que os juros são devidos desde a data de citação até efetivo e integral pagamento.

Por seu turno, no que tange já ao ponto 2 do requerimento de fls. 1554 (pagamento de juros sobre o montante devido a título de multa contratual), também não assiste razão ao réu.

Com efeito, o tribunal encontra-se em grande medida adstrito ao princípio do dispositivo, posto que «[o] tribunal não pode resolver o conflito de interesses que a acção pressupõe sem que a resolução lhe seja pedida por uma das partes e a outra seja devidamente chamada para deduzir oposição» (cf. artigo 3.º, n.º 1, do Código de Processo Civil). Por esse mesmo motivo, «[a]sentença não pode condenar em quantidade superior ou em objeto diverso do que se pedir» (cf. artigo 609.º, n.º 1, do Código de Processo Civil).

(…)

In casu, verifica-se que o réu se limitou, na contestação oportunamente apresentada, a pugnar pela improcedência dos pedidos das autoras, nada requerendo a título de condenação das demandantes em sede de juros moratórios eventualmente devidos pela aplicação das multas contratuais. Não o fez em sede de articulados, porquanto não deduziu, quando da contestação, qualquer pedido reconvencional. Mas também o não fez mesmo quando da interposição de recurso da sentença, visto que nada foi pela entidade demandada alegado quanto à suposta nulidade por omissão de pronúncia quanto à questão dos juros de mora.

Significa isto, ao cabo e ao resto, que perante este tribunal em nenhum momento — leia-se, até à prolação da decisão, ou mesmo após, mas ainda antes do esgotamento do poder jurisdicional (artigo 613.º, n.º 1, do Código de Processo Civil) — foi pelo réu deduzida qualquer pretensão atinente ao pagamento de juros devidos sobre as multas contratuais. Como tal, não poderia este tribunal pronunciar-se acerca de tal pretensão, sob pena de proferir uma decisão extra vel ultra petitum, expressamente proibida nos termos do antedito artigo 609.º, n.º 1, do Código de Processo Civil.

E não se diga que esta proibição de condenação para além do pedido poderia ser derrogada, seja pelo caráter acessório da prestação de juros, seja pelo caráter imperativo do pagamento das multas contratuais.

Por um lado, o caráter acessório da obrigação de juros face ao pedido de capital não exime o credor de os peticionar expressamente perante o tribunal, como é consabido.

Por outro lado, não é desconhecida a orientação jurisprudencial que desconsidera a condenação extra vel ultra petitum nos casos em que estamos perante direitos indisponíveis e irrenunciáveis, sendo as normas adjetivas e substantivas de interesse e ordem pública e de natureza imperativa que se sobrepõem aos interesses e expectativas das partes.

Porém, contrariamente ao que se verifica nesses casos, nada no Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de março, aplicável ao caso dos autos, aponta sequer remotamente para o caráter imperativo e indisponível (para o dono da obra) da obrigação decorrente da aplicação da multa contratual. Aliás, em bom rigor, trata-se precisamente de um direito potestativo ou de uma faculdade, que o dono da obra pode ou não exercer.

Acresce ainda, por importante, que na previsão do artigo 201.º do Decreto-Lei n.º 59/99 nenhuma alusão é feita à previsão de juros de mora. Com efeito, os juros de mora apenas estão previstos nos créditos do empreiteiro, seja pela mora do dono da obra nos pagamentos estabelecidos no contrato (cf. artigo 213.º, n. os 4 e 5), seja em caso de restituição dos depósitos e quantias retidas e extinção da caução (cf. artigo 229.º, n.º 3), seja por indemnização decorrente de rescisão por conveniência do dono da obra (cf. artigo 234.º, n.º 5). Como tal, não estamos aqui perante atividade oficiosa do julgador, a que este tenha de estar especialmente atento no momento da prolação da sentença e que deva ser exercida, mesmo que não tenha sido formulado tal pedido. (…)”.

A) Através do anúncio publicado no Diário da República, 3.ª Série, n.°301, de 29.12.1999, a Câmara Municipal de A.............. colocou a concurso a empreitada da obra designada por «Abastecimento de Água ao Concelho de A.............. a partir de Castelo de Bode - Sistema Comum. Empreitada da Tomada de Água», constando do anúncio, além do mais, o seguinte: «b.2) Natureza e extensão dos trabalhos — obras de construção civil e fornecimento e montagem do equipamento eléctrico e electromecânico e instalações elétricas associadas à tomada de água na albufeira de Castelo de Bode. As obras são essencialmente constituídas por uma estação elevatória flutuante e por um edifício onde serão instalados um posto de transformação e os quadros eléctricos de com ando e potência da estação elevatória. [...]» d) O objecto da empreitada não inclui a elaboração de projectos. [...]» (cf. doc. 1 junto com a petição inicial, cujo teor se dá por integralmente reproduzido).

B) A 30.10.2000, a Câmara Municipal de A.............. adjudicou às ora autoras e que constituíram o consórcio «J.............. S.............., Lda. / S.............. — …………………, Lda.» a empreitada identificada em A) pelo valor global de PTE 116 634 906$00, a que corresponde € 581 772,46.

C) O prazo para a execução da empreitada da obra era de 135 dias seguidos a contar da data da consignação, que teve lugar em 10.01.2001.

D) O termo da empreitada inicial verificava-se a 24.05.2001.

E) A 13.01.2001, os trabalhos foram suspensos, até 12.02.2001, e posteriormente de 28.02.2001 até 30.04.2001, por um período de 93 dias.

F) O termo do prazo passou para 25.08.2001.

G) A 15.03.2001, as autoras reclamaram erros e omissões e, a 19.06.2001, foram apresentadas duas soluções alternativas para a implantação do posto de transformação, tendo tais soluções sido consideradas pelo SMA — Serviços Municipalizados de A.............., como adequadas à topografia do terreno, tendo optado por uma delas.

H) Foi decidido pelo SMA, após pedido das autoras, conceder prorrogação graciosa do prazo de execução da empreitada por um período de 31 dias, em Fevereiro de 2001.

I) A 25.06.2001, pela informação interna dos SMA n.° 287/2001 foi aceite a alteração do sistema de amarração da plataforma de bombagem, integração de uma jangada flutuante e vedação interior da mesma, no valor PTE 10 163 810$00, a que corresponde € 50 696,873.

J) Entre 01.08.2001 e 31.10.2001, foi o prazo prorrogado por 31 dias.

K) O termo do contrato passou para dia 25.09.2001.

L) A 19.09.2001 e 17.10.2001 são aceites as alterações ao posto de transformação no valor de PTE 1 759 544$00, a que corresponde € 8 776,568.

M) A 03.10.2001, são aceites os erros e omissões relativos aos equipamentos eletromecânicos no valor de PTE 7 024.575$00, a que corresponde € 35 038,43.

N) O valor dos trabalhos a mais por série de preços e por preço global ascendeu ao montante de PTE 18 947 929$00, o que corresponde € 94 511,87.

O) A 04.12.2001, foi outorgado pelas autoras e pelo SMA instrumento escrito, sob a designação «Contrato n.°68/2001 — Contrato de Empreitada da Obra “Abastecimento de Água ao Concelho de A.............. a partir de Castelo do Bode — Sistema Comum. Tomada de Água”. Erros e Omissões», nos termos do qual se deixou consignado, além do mais, o seguinte:
«Cláusula 2ª
» (Especificação dos trabalhos a mais)
» Os trabalhos a mais traduzem-se em: alterações ao Posto de Transformação (inf. 293 e 329/ 01), erros e omissões de projeto — equipamento eletromecânico (inf. 308/2001), rede de drenagem em volta do Posto de Transformação, alteração ao sistema de amarração da plataforma de bombagem, integração de uma jangada flutuante e vedação superior da mesma (Of. 200143/SR). [...]» (cf. doc. 10 junto com a petição inicial, cujo teor se dá por integralmente reproduzido).

P) A 28.12.2001 foram aceites os trabalhos de construção civil e equipamentos electromecânicos no valor de € 4 364,48.

Q) A duração da empreitada, exceptuando-se os ensaios, teria lugar até 31.12.2001.

R) Para os ensaios era necessário o fornecimento de energia.

S) A realização dos ensaios compreendia uma série de trabalhos para os quais era forçoso a alimentação de energia eléctrica, havendo a calendarização contratual prevista de 14 dias.

T) O fornecimento de energia eléctrica só veio a verificar-se em 22.07.2002.

U) A 29.05.2002 o SMA notifica que vai aplicar multas às autoras, tendo estas interposto recurso hierárquico para a Câmara Municipal de A...............

V) A 18.06.2002, foi outorgado pelas autoras e pelo SMA instrumento escrito, sob a designação «Contrato n.° 26/2002 — Contrato de Empreitada da Obra “Abastecimento de Água ao Concelho de A.............. a partir de Castelo do Bode — Sistema Comum. Tomada de Água”. Trabalhos a Mais», nos termos do qual se deixou consignado, além do mais, o seguinte:
«Cláusula 1
» (Menção do despacho de adjudicação)
» Os Serviços Municipalizados de A.............. deliberaram em vinte e oito de dezembro de dois mil e um, na sequência da informação n.° 436/2001, referente a preços propostos pelo empreiteiro, adjudicar a execução de trabalhos a mais ao consórcio [...]
» 2
» (Especificação dos trabalhos a mais)
» Os trabalhos a mais traduzem-se na implementação de maciço de sustentação das “ prateleiras” pré-fabricadas em “U” que protegem os cinco coletores no trajeto entre a margem e o cilindro coletor; maciço de amarração do passadiço entre a jangada e as margens; base em betão para assentamento das prateleiras pré fabricadas em “ U” e estrutura metálica a implantar junto do maciço que envolve o cilindro coletor, a fim de amarrar o guincho para tracionar o carrinho, que há de transportar as bombas situadas na jangada, para as manutenções periódicas [...]» (cf. doc. 11 junto com a petição inicial, cujo teor se dá por integralmente reproduzido ).

W) As autoras tiveram a assistência da K………. - empresa fabricante das bombas, o que se verificou no dia 22.08.2002.

X) Os ensaios teriam de se realizar até 09.08.2002.

Y) Os ensaios apenas se iniciaram a 22.08.2002. 

Z) Houve equipamentos electromecânicos que não puderam ser incluídos no ensaio de 21 e 22.08.2002.

AA) A partir dessa data (22.08.2002), o dono da obra começou a utilizar a obra com o arranque e paragem das bombas em comando manual.

BB) A 19.09.2002, o SMA, para efeitos de audiência prévia, deu conhecimento às autoras da deliberação da Câmara Municipal de A.............. (de 05.08.2002) relativamente ao recurso hierárquico interposto, de onde resultava uma proposta de redução do valor da multa (então proposto o valor de PTE 116 354,49), para valor inferior, tendo como suporte que até 05.08.2002, o valor seria de € 36 917,69.

CC) A 07.10.2002 as autoras usaram o seu direito de defesa.

DD) A 09.10.2002 ocorreu um ensaio com o cilindro hidropneumático.

EE) À data de 09.10.2002, as autoras procederam à repetição dos ensaios na presença do réu e Fiscalização, não tendo sido feita qualquer observação ao funcionamento automático do cilindro hidropneumático.

FF) As autoras, em 09.10.2002, procederam à contagem das horas de funcionamento dos grupos electrobombas, e verificou-se o seguinte:
a. Grupo I — 13,34 horas.
b. Grupo II — 28,24 horas.
c. Grupo III — 27,28 horas.
d. Grupo IV — 19,77 horas.
e. Grupo V — 04,16 horas.

GG) A 09.10.2002, o SMA manifestou a intenção de aplicar a título de multa contratual o valor de € 165 198,78.

HH) A 21.10.2002, as autoras apresentaram a sua defesa.

II) A inauguração ocorreu a 20.10.2002, data em que havia abastecimento de água a Martinchel.

JJ) Em Outubro de 2002, os grupos electrobombas já estavam em gestão de funcionamento pelo dono da obra em gestão manual.

KK) A recepção provisória parcial da obra teve lugar em 28.11.2002 e a recepção provisória do total da obra em 10.02.2003.

LL) A 07.03.2003, as autoras foram notificadas da deliberação do réu de 17.02.2003, tendo como ponto de partida a informação de 28.01.2003, pela qual foi decidido indeferir o pedido de anulação de multa, deduzido pelas autoras em 21.10.2002, tendo decidido pela aplicação de multa cujo valor, na globalidade, não pode exceder 10% do valor da adjudicação (cf. doc. 23 junto com a petição inicial, cujo teor se dá por integralmente reproduzido). 

MM) A título de trabalhos contratuais, as autoras realizaram no âmbito da referida empreitada, trabalhos que foram aceites pela ré, ascendendo a quantia ainda por pagar a € 61 486,49.

NN) O diferencial do preço proposto pelas autoras e retido no contrato adicional n.° 68/2001, referente a erros e omissões, ascende a € 14 017,64.

OO) Os trabalhos adicionais de tubagens flexíveis de compressão conduziram a uma mais valia para o réu em € 16 700,00.

PP) A alteração do vão da Ponte Rolante de 5,2 m para 7,82 m, bem como a alteração do Caminho de Rolamento de 5,0 para 12,0 m, conferiram maior operacionalidade ao pórtico e ao manuseamento do equipamento, tendo sido atribuído a tais alterações o valor de € 1 975,25.

QQ) O fornecimento e montagem de 5 peças metálicas de 0200, flangeadas e com curvas incorporadas, constituiu uma boa solução para fazer a transição entre o coletor e as tubagens flexíveis, diminuindo assim o risco da deterioração destas, tendo sido ao fornecimento e montagem atribuído o valor € 4 980,00, a título de «mais-valia».

RR) O réu suportou o custo de PTE 1 153 000$00 relativo ao erro e omissão referente à alínea QQ).

SS) Ao fornecimento e montagem de peça especial em aço 0400, para assegurar a ligação entre a conduta de ferro fundido da Estação Elevatória Intermédia e a conduta de saída do coletor comum, em virtude da diferente implantação daquela conduta relativamente à implantação definida no projeto, foi atribuído o valor de € 4 120,00.

TT) Às alterações dos comprimentos, curvas e apoios das peças metálicas para as tornar compatíveis com o dimensionamento da plataforma de manobra foi atribuído o valor de € 4 500,00.

UU) A ocupação parcial de pessoal em oficina e no estaleiro — 3 montadores, 1 coordenador e 1 encarregado, sendo 2 a tempo inteiro e 3 pontualmente —, ascende ao montante de € 61 352,14.

VV) A ocupação parcial de pessoal em oficina e no estaleiro — 2 electricistas e 1 coordenador, sendo 1 a tempo inteiro e 2 pontualmente —, para o mesmo período, ascende ao valor de € 49 081,92.

WW) O acréscimo da duração de execução da obra implicou o dispêndio de uma verba adicional relativamente à inicialmente prevista no valor de € 48 474,30.

XX) O referido nas alíneas OO), PP), QQ), RR), SS), TT) e UU) resultou da solução apresentada pelas autoras para a execução da obra. 

YY) O Conselho de Administração deliberou concordar com a solução B, proposta pelo Consórcio, que representa um acréscimo de PTE 3 000 000$00, relativamente à proposta inicial.

ZZ) A execução do levantamento batimétrico conduziu ao dispêndio pelas autoras de uma quantia no valor de € 2 244,59.

AAA) O levantamento batimétrico foi solicitado, e foi uma disponibilidade manifestada pelas autoras para validar a solução por elas proposta, tendo sido uma das atenuantes já incluída na redução da multa de 20% para 10%.

BBB) Ao constatarem a influência da ondulação (mareta) sobre o passadiço provocando, em algumas situações, a passagem de uma pequena lâmina de água sobre o respetivo estrado, as autoras reforçaram o passadiço, tendo para tal despendido um montante de € 28 680,88.

CCC) A revisão de preços ascende à quantia de € 91 095,34, compreendendo as seguintes componentes:
a. €26.077,00, a título de revisões de preços pelo contrato base outorgado com a autora S.............., no tocante ao equipamento eletromecânico;
b. €1.549,00, a título de revisões de preços pelo primeiro contrato adicional outorgado com a autora S..............;
c. €5.275,01, a título de revisões de preços pelo contrato base outorgado com a autora J.............. S.............., no tocante aos trabalhos de construção civil;
d. a título de revisões de preços nos contratos outorgados com a autora J.............. S..............:
i. no tocante ao equipamento electromecânico:
I. € 26 077,00, pelo contrato base;
II. € 1 549,00, pelo 1.º contrato adicional 68/2001, de 04.10.2001;
III. € 14 151,52, a título de revisão n.º 4;
IV. € 181,56, a título de revisão n.º 5;
ii. no tocante a instalações eléctricas:
I. € 14 849,46, a título de revisões de preços pelo contrato base;
II. € 1 385,79, pelo 1.º contrato adicional 68/2001, de 04.10.2001.”

DDD) O réu apurou o montante de € 67 536,46 tendo em conta o cronograma financeiro aprovado.)

EEE) Em data posterior à da prolação da sentença, o Município de A.............. procedeu ao pagamento da quantia de €61.050,04 (sessenta e um mil e cinquenta euros e quatro cêntimos) às AA. – cfr. requerimento entrado em juízo a 19.05.2015.

No recurso apresentado pelas AA, ora Recorrentes, foi arguida a nulidade da sentença por omissão de pronúncia [art.º 615.º, n.º 1, al d) do CPC], por não ter sido decidido o pedido de condenação do Município de A.............. a pagar juros moratórios.
No despacho datado de 09/05/2014 (acima transcrito), o Mmº Juiz do Tribunal a quo reconhece a existência de tal nulidade, tendo-a suprido através da condenação do Réu a pagar tais juros “vencidos e vincendos à taxa legal”.
Através de requerimento de 04/09/2014, o Município de A.............., veio dizer que a sentença continuava a omitir a data a partir da qual seriam devidos juros moratórios a pagar às AA e alegou ainda, quanto à liquidação da multa a pagar pelas AA., que a sentença também não tinha decidido se são devidos juros sobre o montante da mesma.
Posteriormente, através do despacho proferido a 19/09/2014 (também supra transcrito), o Tribunal a quo esclareceu que o pagamento dos juros moratórios a pagar às AA é devido desde a data de citação, em conformidade com o peticionado por elas na alínea c) do pedido formulado na parte final da petição inicial.
Tal decisão passou a constituir parte integrante da sentença, ficando o recurso interposto a ter como objecto a nova decisão - n.º 2 do art.º 617.º do CPC.
As Recorrentes não vieram a desistir do recurso interposto, conforme lhe permite o n.º 3 do art.º 617.º do CPC.
O Município de A.............. nada requereu, sendo que também não apresentou contra-alegações.
Em face do exposto, impõe-se reconhecer que a pretensão das Recorrentes a ver declarado o direito a receber juros moratórios pelas quantias em dívida encontra-se satisfeita, nada mais cumprindo conhecer, uma vez que inexiste interesse processual em proceder à sua apreciação, o que importa, nesta parte, a inutilidade superveniente da lide, nos termos do disposto no art.º 277.º, al. e) do CPC, ex vi art.º 1.º do CPTA.
Quanto ao pedido de condenação de juros moratórios a pagar sobre o montante da multa que vier a ser liquidada em função dos 111 dias de atraso, verifica-se que, contrariamente ao defendido pelo Município de A.............., a sentença recorrida não tinha de ter decidido tal questão, uma vez que o Município não pediu a condenação das AA no pagamento desses juros (1). Rege o princípio do dispositivo ou, melhor, o princípio do pedido, incumbindo à parte interessada definir perante o Tribunal o alcance da tutela que requer para a defesa da sua esfera jurídica.
Pelo que se entende que a sentença recorrida não incorreu em qualquer omissão que importe a sua nulidade, tal como decidido pelo Tribunal a quo através do despacho de 19/09/2014.

a) Os concretos pontos de facto que considera incorretamente julgados;

b) Os concretos meios probatórios, constantes do processo ou de registo ou gravação nele realizada, que impunham decisão sobre os pontos da matéria de facto impugnados diversa da recorrida;

c) A decisão que, no seu entender, deve ser proferida sobre as questões de facto impugnadas.

2 - No caso previsto na alínea b) do número anterior, observa-se o seguinte:

a) Quando os meios probatórios invocados como fundamento do erro na apreciação das provas tenham sido gravados, incumbe ao recorrente, sob pena de imediata rejeição do recurso na respetiva parte, indicar com exatidão as passagens da gravação em que se funda o seu recurso, sem prejuízo de poder proceder à transcrição dos excertos que considere relevantes;

(…)”.

O Recorrente não cumpre o ónus que lhe impõe a indicação das passagens da gravação dos depoimentos das testemunhas, nem os transcreveu, contrariamente ao que resulta de forma imperativa das normas transcritas, o que importa a rejeição de tal meio de prova.
Os documentos que juntou com o requerimento de 28/02/2007 são vários, alguns deles não se encontram relacionados com as facturas números 6937, de 24/04/2002, 6981, de 31/05/2002, 6982, de 31/05/2002 e 6989, de 31/05/2002, que, segundo o Recorrente, terão sido emitidas com vista ao pagamento da supra indicada quantia de 14.963,94€.
Isto é, o Recorrente cumpre deficientemente o ónus de indicação dos documentos que concretamente provam o pagamento.
No entanto e ainda assim e considerando o princípio da proporcionalidade, que impõe que se use de alguma razoabilidade (adequação) na aplicação das supra indicadas normas, passa-se a conhecer do invocado erro de julgamento.
Constata-se que as quatro facturas acima indicadas referem-se à empreitada dos autos e são acompanhadas por informações internas emitidas pelos serviços do Recorrente que indicam que se destinam a pagar trabalhos “que constituem parte” do contrato adicional n.º 68/2001.
As facturas não mencionam quais foram os trabalhos concretamente facturados.
Os autos de medição que as acompanham dizem respeito a vários trabalhos realizados na empreitada e apenas os respectivos artigos “64 a)” se referem a “mais valias sobre alterações introduzidas na plataforma flutuante e flutuadores intermédios (contínuos)”.
Constam ainda dos autos as ordens de pagamento das mencionadas facturas, com indicação de que as mesmas foram pagas através dos cheques ali indicados.
Em face do exposto, impõe-se concluir que o Recorrente pagou às AA. a quantia de 14.963,94€ no âmbito da execução do supra indicado contrato.
Facto este que se adita à matéria de facto provada nos seguintes termos:
FFF) O Município de A.............. pagou às AA. a quantia de 14.963,94€ por trabalhos realizados em cumprimento do contrato adicional n.º 68/2001.

Revisão de preços aos trabalhos a mais
- Primeiro contrato adicional
a) Construção civil - 61,57€
b) Equipamentos electromecânicos - 216,83€

Afirma ainda que não é devido o pagamento de qualquer quantia a título de revisão de preços relativamente ao segundo contrato adicional, porquanto o coeficiente de actualização aplicável a esse contrato é de 2,8%, inferior ao limite de 3% previsto no artigo 14° do Decreto-Lei 348-A/86 de 16 de Outubro, não havendo, por isso, lugar à revisão de preços.
Para o efeito, alega que procedeu à revisão de preços em conformidade com o teor do cronograma financeiro aprovado, tal como imposto pelo art.º 3.º do DL n.º 348-A/86, de 16 de Outubro, o qual afirma ter enviado às AA, sem que tenha obtido qualquer resposta por parte destas. Sustenta ainda que as AA não apresentaram qualquer outro cronograma financeiro e que executaram os trabalhos em incumprimento do previsto no cronograma financeiro aprovado. Acrescenta que as AA basearam os cálculos apresentados a título de revisão de preços em coeficientes reportados às datas das facturas.
A sentença fixou na alínea CCC) do probatório os vários valores devidos a título de revisão de preços, o que fez após ter considerado as respostas aos quesitos 54, 57, 58, 59, 60 e 62, que, por sua vez, tiveram em consideração o teor dos documentos 36 e 37 juntos com a P.I., bem assim como os depoimentos das testemunhas ali indicados.
É certo que, em face do disposto no art.º 3.º do DL n.º 348-A/86, de 16 de Outubro, o cronograma financeiro serve de referência ao cálculo da revisão de preços.
Mas não obsta a que, nas situações em que a execução dos trabalhos não tenha decorrido em conformidade com o planeamento em que se baseou a elaboração do cronograma financeiro, se atenda aos coeficientes de actualização aplicáveis à data em que os trabalhos foram executados, ainda que com atraso.
É o que resulta do art.º 5.º do DL n.º 348-A/86, de 16 de Outubro.
O Recorrente não prova que os coeficientes que foram considerados não correspondam aos aplicáveis à data.
Faz a transcrição das fórmulas legalmente previstas para o cálculo da revisão de preços, (que constituem apenas um dos métodos de cálculo da revisão de preços – cfr. art.º 11.º do DL n.º 348-A/86, de 16 de Outubro), sem as preencher com os correspondentes valores e, posteriormente, apresenta os cálculos que diz decorrerem de tais fórmulas, sem o ter demonstrado.
Quanto à revisão de preços do segundo contrato adicional, limitou-se a dizer que o coeficiente de actualização desse contrato é de 2,8%, mas não o provou, pelo que não se pode ter por violado o limite de 3% previsto no artigo 14° do Decreto-Lei 348-A/86 de 16 de Outubro.
Pelo que improcede o erro de julgamento que imputa à sentença recorrida na parte em que ali se fixam as quantias devidas a título de revisão de preços.