Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça
| 065577 |  |
INCUMPRIMENTO DO CONTRATO
MORA
LUCRO CESSANTE
DIR PROC CIV.
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça | |||
| Processo: |
| ||
| Nº Convencional: | JSTJ00023998 | ||
| Relator: | JOSE FERNANDES | ||
| Descritores: | EMPREITADA INCUMPRIMENTO DO CONTRATO MORA LUCRO CESSANTE | ||
| | ||
| Nº do Documento: | SJ197505060655772 | ||
| Data do Acordão: | 05/06/1975 | ||
| Votação: | UNANIMIDADE | ||
| Texto Integral: | N | ||
| Privacidade: | 1 | ||
| | ||
| Meio Processual: | REVISTA. | ||
| Decisão: | CONCEDIDA A REVISTA. | ||
| Área Temática: | DIR CIV - DIR OBG. DIR PROC CIV. | ||
| Legislação Nacional: | |||
| | ||
| Sumário : | Se o dono da obra, no decurso da execução desta pelo empreiteiro, adjudicou a respectiva cobertura a outra entidade, ficando, por isso, aquele empreiteiro impedido de cumprir o primitivo contrato no prazo estipulado, não incorreu o mesmo empreiteiro em mora e não teve obrigação de reparar os danos que não causou. | ||
| |