Pareceres PGR

Parecer do Conselho Consultivo da PGR
Nº Convencional: PGRP00001201
Parecer: P000671999
Nº do Documento: PPA20000224006100
Descritores: EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATO DE EMPREITADA
EMPREITEIRO
PLANO DE TRABALHOS
INCUMPRIMENTO
MORA
REVISÃO DE PREÇOS
CUSTO DE MATERIAIS
PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DO CONTRATO
EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO
INDICADOR ECONÓMICO
ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS
INTERPRETAÇÃO DA LEI
Livro: 00
Numero Oficio: 1892
Data Oficio: 10/07/1999
Pedido: 10/11/1999
Data de Distribuição: 10/14/1999
Relator: ALBERTO AUGUSTO OLIVEIRA
Sessões: 01
Data da Votação: 02/24/2000
Tipo de Votação: MAIORIA COM 3 VOT VENC
Sigla do Departamento 1: MEPAT
Entidades do Departamento 1: SEA ADJUNTO DO MIN DO EQUIPAMENTO, PLANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO
Posição 1: HOMOLOGADO
Data da Posição 1: 05/23/2000
Privacidade: [01]
Data do Jornal Oficial: 30-06-2000
Nº do Jornal Oficial: 149
Nº da Página do Jornal Oficial: 11120
Indicação 3: ASSESSOR:MARTA PATRÍCIO
Área Temática:DIR ADM / DIR CIV * DIR OBG
Ref. Pareceres:20/78
130/82
Legislação:DL 348-A/86 DE 1986-10-16 Art1 N1 N2 N3 N4 N5 Art5 N1 N2 N3 N4 Art11 A B C Art12 N1 N2 N3; DL 47945 DE 1967-09-16 Art1 N1 N2 Art5 N1 N2 N3; DL 59/99 DE 1999-03-02 Art198 Art199 N1 N2 N3 Art201 Art277 N1 N2 Art278; DL 405/93 DE 1993-12-10 Art179 Art181; DL 235/86 DE 1986-08-18 Art175 N1 N2 Art177 N1 N2 N3 Art235; DL 48871 DE 1969-02-19 Art1 Art173 N1 N2 N3 N4 N5 Art175; DL 273-B/75 DE 1975-06-03 Art1 N1 N2 Art3 N1 N2 N3 N4; D DE 1906-05-09 Art71; D 1536 DE 1915-04-27; D 4076 DE 1918-04-10; PORT 1295 DE 1918-04-10; PORT 1635 DE 1919-01-09; D 5335 DE 1919-03-26; L 118 DE 1921-08-29; L 1578 DE 1924-04-10; D 14668 DE 1927-12-05; D 16076 DE 1928-10-26; DL 31911 DE 1942-03-10; DL 32432 DE 1942-11-24; DL 34073 DE 1944-10-31; DL 34443 DE 1945-03-16; DL 157/74 DE 1974-04-19; DL 781/74 DE 1974-12-31; DL 232/80 DE 1980-07-16; CCIV66 Art803 Art804 Art807; CPADM91 Art 180 A
Direito Comunitário:
Direito Internacional:
Direito Estrangeiro:CODE DES MARCHÉS PUBLICS ART79
Décret 79-992 DE 1979-11-23
D 461/1971, DE 1971-03-11
Ley 13/1995 DE1995-05-18 Art104 Art108 Art109
Jurisprudência:
              AC do STA DE 1994-01-27 in AP-DR de 20 de Dezembro
Documentos Internacionais:
Ref. Complementar:
Conclusões: Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 384-A/86, de 16 de Outubro, quando se verifique, por facto imputável ao empreiteiro, atraso no cumprimento do plano de trabalhos e cronograma financeiro aprovados, os indicadores económicos a considerar na revisão serão os correspondentes ao período em que os trabalhos por ela abrangidos deveriam ter sido executados, salvo se, considerados globalmente, os indicadores económicos relativos ao período real da execução produzirem um coeficiente inferior, caso em que se aplicam estes últimos.